Cудебные споры между строительными компаниями
Cудебные споры между строительными компаниями
Судебное урегулирование споров между строительными компаниями, с оплатой за результат.
Занимаемся строительными спорами, и только строительными спорами.
Между: заказчик-подрядчик, подрядчик-заказчик, генподрядчик-субподрядчик, субподрядчик-генподрядчик.
За что нам обычно платят деньги:
Разрешение строительных споров, выигранные арбитражные дела.
В работу берём дела с исковыми требованиями от 10 млн.руб.
Стоимость юридического сопровождения в арбитражных судах от 100 т.р.
Примерный алгоритм действий:
Свяжитесь с нами любым удобным способом.
Мы ознакамливаемся с ситуацией, озвучиваем перспективы и стоимость.
Заключаем договор.
Выигрываем суд.
Оплачиваете нашу работу
Только арбитражные суды Москвы и Московской области!
«Адамович и партнёры» - у каждого решения есть цена, сроки и ответственность.
8(903)165-29-33 Виталий
https://adamowich.ru
Телеграм-канал https://t.me/Adamowich_and_Partners
Re: Cудебные споры между строительными компаниями
Подрядный спор между генподрядчиком или субподрядчиком
Рабочие будни, или про сложные 23 миллиона исковых требований к нашему клиенту.
К нам обратилась за помощью строительная компания, которая заключила договор субподряда с одним из подрядчиков РЖД на реконструкцию и строительство мостов Дальневосточной железной дороги.
Из-за «обычных» взаимоотношений между генподрядчиком и субподрядчиком, генподрядчик своевременно не передал нашему клиенту рабочую документацию, ГРО, площадки, кроме того постоянно вносил изменения в рабочую документацию, в результате чего наш клиент не смог своевременно выполнить работы.
Естественно, от генподрядчика «прилетело» классическое «доброе утро субподрядчик»: неустойка за нарушение сроков и штрафа за ненадлежащие выполнение условий договора.
На стадии претензионной работы мы перелопатили всю переписку, акты выполненных работ, исполнительную документацию, подготовили необходимые обращения к генподрядчику, которые и легли в основу нашей позиции в суде, и полностью избавили подрядчика от пеней и штрафов на общую суму 23 401 235 руб.
Генподрядчику полностью было отказано в удовлетворении иска.
Не будет бравады про «мы профессионалы, раз плюнуть», дело было реально сложное, длилось 9 месяцев, было тяжело в апелляции и кассации, но устояли!
07.09.2023 Иск к нашему клиенту от Генподрядчика
22.12. 2023 Выиграли первую инстанцию для нашего клиента.
06.03.2024 Устояли в апелляции (9 Арбитражный Апелляционный суд)
18.06.2024 Устояли в кассации (АС Московского округа)
.
Кому интересны детали, номер дела №А40-196465/23-96-1424 (Арбитражный суд Москвы)